合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工合同與定作合同的區(qū)別篇一

定作方：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：???年??月??日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限?

二：定作方帶料

三：質量要求、技術標準

四：承攬方對質量負責的條件及期限

五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗收標準、方法和期限

七：包裝要求及費用負擔

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

九：交付定金、預付款數(shù)額及時間

十：結算方式及期限?

十一：違約責任

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方????????承攬方

單位名稱(章)?????單位名稱(章)????鑒(公)證意見

單位地址???????單位地址

法定代表人??????法定代表人??????經(jīng)辦人??簽(公)證機關(章)

委托代理人??????委托代理人

電話?????????電話

電掛?????????電掛

開戶銀行???????開戶銀行

帳號?????????帳號

年??月??日

郵政編碼???????郵政編碼

有效期限：???年??月???日至??年???月??日

加工合同與定作合同的區(qū)別篇二

甲方： (定作方)

甲方： (承攬方)

經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和制作要求

四、服飾質量標準和驗收方法

五、量體時間

本合同生效之日起 天內(nèi)，在約定的時間內(nèi)乙方派人到甲方進行量體。

六、配套及包裝要求

七、結算方式和付款期限

八、交貨期限、地點、方式

乙方應當在量體完成之后 天內(nèi)交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

九、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應當在10天之內(nèi)作出答復并提出解決辦法。

十、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十一、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十二、本合同一式 份，各方各執(zhí) 份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

加工合同與定作合同的區(qū)別篇三

承攬方（全稱）： _________________________________________定作方（全稱）：_________________________________________ 合同編號: ______________簽訂地點: ______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

二、質量標準：

2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法： 定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。 委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限：

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任（1）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同

第一條和

第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

（4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。 十

返

加工合同與定作合同的區(qū)別篇四

甲方：______________(以下簡稱甲方)

乙方：______________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，結合發(fā)電有限責任公司的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工作范圍與內(nèi)容

乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。

第二條合同期限

本合同期限一年。

第三條承包方式

包工不包料

第四條合同總價

本合同總價為人民幣(大寫)________元整(含增值稅及附加稅)。

第五條材料供應

2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。

第六條驗收標準

1.缺陷消除率100%;

2.微波設備運行率為99.8%;

3.交換設備運行率為99.9%;

4.調度總機運行率為99.9%。

第七條質量保證金

1.本合同質量保證金為合同總價的10%;

2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

第八條付款方式

甲方按時間進度付款，付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同)，乙方在每月________日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票)，甲方在每月_______日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿，經(jīng)驗收合格后支付。

第九條違約責任

1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之________日起計算的應付款項的利息等)。

2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失，及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

第十條、爭議或糾紛：

因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

甲方：__________乙方：__________

加工合同與定作合同的區(qū)別篇五

定作方：_______________

承攬方：_______________

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

單價 總金額 合計

合計人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

三：質量要求、技術標準

四：承攬方對質量負責的條件及期限

五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗收標準、方法和期限

七：包裝要求及費用負擔

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

九：交付定金、預付款數(shù)額及時間

十：結算方式及期限

十一：違約責任

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

________年________月________日

加工合同與定作合同的區(qū)別篇六

定作方：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：____年___月___日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名：

項目規(guī)格：

型號：

計量單：

數(shù)量：

價款：

酬金：

交貨數(shù)量：

交貨期限：

單價總金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

二：定作方帶料

材料名稱：

規(guī)格：

型號：

計量單位：

數(shù)量：

質量：

提供日期：

消耗：

定額單價：

總定額：

三：質量要求、技術標準。

四：承攬方對質量負責的條件及期限。

五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。

六：驗收標準、方法和期限。

七：包裝要求及費用負擔。

八：交（提）貨方式、地點運輸方式、到達站（港）和費用負擔。

九：交付定金、預付款數(shù)額及時間。

十：結算方式及期限。

十一：違約責任。

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式。

十四：雙方協(xié)商的其它條款。

定作方承攬方

單位名稱（章）

單位名稱（章）

鑒（公）證意見

單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

經(jīng)辦人簽（公）證機關（章）

委托代理人：

委托代理人

電話：

電話

電掛：

電掛

開戶銀行：

開戶銀行

帳號：

帳號：

____年___月___日

郵政編碼：

郵政編碼

有效期限：____年___月___日至____年___月___日

律師：

加工合同與定作合同的區(qū)別篇七

乙方：

一、雙方責任

1、甲方責任：

(1)提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米，無上蓋場地500平方米，工廠管理人1名，生產(chǎn)工人首期80名、開業(yè)后十二個月增至200名，(禁止雇用不滿十六周歲的童工)，如當?shù)貏诹θ狈?，可到外地雇請，但須?jīng)深圳市有關部門批準，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復出香港。

(2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

(3)辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。

2、乙方責任：

(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造 平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約415萬港元。

(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數(shù)量

第一年加工上述產(chǎn)品，加工費約43.2萬港元，從第二年開始的產(chǎn)量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數(shù)量應在生產(chǎn)合同中訂明。

三、作價原則和工繳費

1、試產(chǎn)(培訓)期為二個月，在試產(chǎn)期內(nèi)，工人每人每月工繳費暫定為450港元，(每月工作二十五天半，每天八小時)。

2、試產(chǎn)期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明(為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于550港元)。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。

3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。

4、每月由乙方支付9，400港元給甲方，作為工廠管理費。

四、損耗率

1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率，實報實銷。

2、試產(chǎn)期后的損耗率，由雙方商定，并在生產(chǎn)合同中訂明。

五、來料和交貨期

1、乙方按生產(chǎn)合同規(guī)定的加工量，按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn)，乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足二十一天半，停工天數(shù)累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數(shù)計，每人每天補助生活費十五元港元，支付給甲方工廠。

2、為使乙方能開展正常的業(yè)務活動，甲方工人應按雙方協(xié)定的交貨期，按時、按質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數(shù)額可在具體合同中訂明。

3、由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后，甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同深圳市上步區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易公司開具發(fā)票后，通過中國銀行深圳分行向乙方在香港開戶的銀行(____銀行、帳號____)辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方，則按逾期天數(shù)，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)兩個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險

1、工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。

2、乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向中國人民保險公司深圳分公司投保。

八、技術交流

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始，乙方應派出技術人員對甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術，進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限

本合同經(jīng)批準雙方簽字后，乙方須出示商業(yè)登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關備案生效。有效期為三年，即從一九八八年二月二十一日至一九九一年二月二十一日。如要提前終止或延長本合同，需在三個月前通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法，應根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。合同期滿后，不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有，并按海關和有關規(guī)定及時進行辦理核銷手續(xù)。雙方同意，在本合同經(jīng)批準雙方簽約十天內(nèi)，由乙方預付4000港元給甲方，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起兩個月內(nèi)，乙方仍不投產(chǎn)開業(yè)，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè)，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、業(yè)務單位各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時協(xié)商補充或修改，并報上級批準實施。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

加工合同與定作合同的區(qū)別篇八

一、雙方責任

1、甲方責任：

（1）提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米，無上蓋場地500平方米，工廠管理人1名，生產(chǎn)工人首期80名、開業(yè)后十二個月增至200名，（禁止雇用不滿十六周歲的童工），如當?shù)貏诹θ狈?，可到外地雇請，但須?jīng)____市有關部門批準，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復出香港。

（2）提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

（3）辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。

2、乙方責任：

（1）不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造 平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值約415萬港元。

（2）不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。

（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數(shù)量第________年加工上述產(chǎn)品，加工費約43.2萬港元，從第________年開始的產(chǎn)量，應在前________年的基礎上有所增加，具體數(shù)量應在生產(chǎn)合同中訂明。

三、作價原則和工繳費

1、試產(chǎn)（培訓）期為二個月，在試產(chǎn)期內(nèi)，工人每人每月工繳費暫定為450港元，（每月工作二十五天半，每天八小時）。

2、試產(chǎn)期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明（為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于550港元）。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。

3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。

4、每月由乙方支付9，400港元給甲方，作為工廠管理費。

四、損耗率

1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率，實報實銷。

2、試產(chǎn)期后的損耗率，由雙方商定，并在生產(chǎn)合同中訂明。

五、來料和交貨期

1、乙方按生產(chǎn)合同規(guī)定的加工量，按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn)，乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足二十一天半，停工天數(shù)累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數(shù)計，每人每天補助生活費十五元港元，支付給甲方工廠。

2、為使乙方能開展正常的業(yè)務活動，甲方工人應按雙方協(xié)定的交貨期，按時、按質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數(shù)額可在具體合同中訂明。

3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后，甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式工繳費及工人管理費每月結算一次，以d即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同____市上步區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易公司開具發(fā)票后，通過中國向乙方在香港開戶的銀行（____銀行、帳號____）辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方，則按逾期天數(shù)，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)兩個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險

1、工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。

2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向中國xx公司投保。

八、技術交流在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始，乙方應派出技術人員對甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術，進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

加工合同與定作合同的區(qū)別篇九

承攬人：_____________________________

第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬

定作物名稱規(guī)格/型號質量要求/

技術標準計量

單位數(shù)量交貨時間報酬

定作報酬計價方式：__________________________________________。

合計(大寫)：________________________________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規(guī)格/型號質量標準計量

單位數(shù)量提供時間

承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

。

第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。

第十條違約責任：

1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。

3.承攬人完成的定作物質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續(xù)賠償。

第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

加工合同與定作合同的區(qū)別篇十

定作方：(以下簡稱甲方) 承攬方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條 加工成品

原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

服裝質量

產(chǎn)前樣仍需要修改的，以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。 樣衣、生產(chǎn)工藝單作為合同的附件。

第三條

技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)標志圖案等圖樣的技術資料。

甲方應當在2個工作日內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第四條

包裝方式

內(nèi)用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。

第五條 服裝交付

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限： 第六條 服裝驗收：

1、驗收時間：______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。

的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。第七條 報酬結算

第八條 違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經(jīng)過雙方同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(3)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。

(4)無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。

(5)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人)，甲方應承擔因此而多支出的'費用。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任;經(jīng)過修正活調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。

未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7) 擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

【本文地址：http://www.zsatt.com/zuowen/3449567.html】