勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議,是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。優秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
家庭裝飾裝修合同篇一
乙方(承包方):_________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
裝飾工程施工地點:_________
施工內容:_________
承包方式:_________
合同總工期_________天,自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________
其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_________日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________.
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:_________.(本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
十四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
注冊地址:_________注冊地址:_________
住地:_________住地:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
聯系電話:_________聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修合同篇二
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人參照約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、簽訂合同前承包人(乙方)須提交其營業執照副本供發包人(甲方)核驗,同時向甲方提交蓋有乙方公章的營業執照復印件。
三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆改共用管線和設施。
四、所有雙方簽字確認的書面資料,不限于合同、變更協議、材料驗收資料等,雙方至少各持一份原件。
五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后,須雙方共同驗收簽字認可,房子方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應及時整改。
六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時,乙方必須開具稅務發票。
七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化,都必須以雙方當事人簽字認可的書面材料為依據。
合同編號:__________
發包人(以下簡稱甲方):__________________________
住所:___________________身份證號:_____________
承包人(以下簡稱乙方):__________________________
法定代表人:_____________聯系電話:_____________
施工隊負責人:___________聯系電話:_____________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
套內面積_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
(3)__________________________________________。
4.工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
竣工日期:_____________年_____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前_____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1.開工_____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式
2.本工程質量應當符合以下標準:
(3)《xx市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________。
第六條工程款支付
1.工程款支付方式如下:
(3)_________________________________________________________________。
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發票。
第七條違約責任
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向xx市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第_____________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定
3.____________________________________________________。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):___________
委托代理人:_______________委托代理人:_____________
附件一:工程報價單
序號
項 目
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
材料提供方
備注:此表為樣本供參考使用。
附件二:隱蔽工程驗收單
驗收時間:_______年_____月______日
工程名
稱:
工程地點:
驗
收
意
見
甲方
甲方簽字:
監理單位
監理單位簽字蓋章:
乙方
乙方簽字蓋章:
附件三:工程竣工驗收單
驗收時間:_______年_____月______日
工程名稱:
工程地點:
竣
工
驗
收
意
見
甲方
甲方簽字:
監理單位
監理單位簽字蓋章:
乙方
乙方簽字蓋章:
家庭裝飾裝修合同篇三
承包方(乙方):_____________________
合同編號:_______________
使用說明
1.本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2.工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。
3.甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4.開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5.竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6.驗收合格:承包方、監理單位、發包方在(工程竣工驗收單)上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7.工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方(以下簡稱甲方):__________________________
承包方(以下簡稱乙方):__________________________
日期:
家庭裝飾裝修合同篇四
被上訴人(原審被告):_________________
上訴人因買賣合同糾紛一案,不服_______人民法院_______民事判決書,現提起上訴,買賣合同糾紛上訴狀。
上訴請求:
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
此致
_____________人民法院
上訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
家庭裝飾裝修合同篇五
乙方(承包方):_________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
裝飾工程施工地點:_________
施工內容:_________
承包方式:_________
合同總工期____天,自____年____月___日開工至___年___月___日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________
其中:人工費____元,材料費____元。(見附表一)
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元違約金。
開工日前三天,甲方支付總價款的_____%,計______元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的____%,計______元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部門,計_____元。
1、甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:______。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:______。
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的____%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_____調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第____種方式解決:
1、由_________仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
____________________________________。
經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4、補充規定。
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
注冊地址:_________注冊地址:_________
住地:_________住地:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
聯系電話:_________聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修合同篇六
身份證號:_________________
承包方(簡稱乙方):_________________
身份證號:_________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:
2、工程承包方式:包工包料
3、工程期限_________________天
5、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)__________________________________元整。首付_________________元整,經驗收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修_________________年。
8、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9、一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
10、合同一式_________________份,甲乙雙方各持_________________份,合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽字/蓋章):_________________
乙方(簽字/蓋章):_________________
聯系電話:________________________
聯系電話:________________________
____________年________月_________日
____________年________月_________日
家庭裝飾裝修合同篇七
承包方(乙方):__________
資質等級:__________
甲乙雙方根據我國法律規定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝修合同,具體條款如下:
1、工程概況:__________
2、工程名稱:__________
地點:__________
承包范圍:__________
承包方式:__________
承包內容:__________
3、工期:__________
4、工程質量標準:__________
5、工程造價:__________
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
9、違約責任
2)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
5)由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
6)由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10、合同爭議的解決方式,雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
11、其他具體規定
2)施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_____把,由乙方當場負責安裝交付使用。
3)施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
12、附則
1)本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)本合同簽訂后工程不得轉包。
3)合同履行完后自動終止。
4)本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)__________乙方:__________
代表(簽字):__________
簽約日期:__________年__________月__________日
簽約地點:__________
家庭裝飾裝修合同篇八
本文目錄
家庭裝飾裝修合同
天津市家庭裝飾裝修施工合同
深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同示范文本
深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同范本
甲方(業主):_________
乙方(承包方):_________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
裝飾工程施工地點:_________
施工內容:_________
承包方式:_________
合同總工期_________天,自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________
其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_________日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:_________。(本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
十四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
注冊地址:_________注冊地址:_________
住地:_________住地:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
聯系電話:_________聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾
裝修合同
(2) |返回目錄
天津市家庭裝飾裝修施工合同
甲方(業主):_____________
乙方(承包方):___________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
裝飾工程施工地點:_________________
施工內容:_________________________
承包方式:_________________________
合同總工期_____天,自_____年____月___日開工至_____年____月_____日竣工。
合同總價款(金額大寫):_____________________
其中:人工費_________元,材料費_________元。
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;
工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;
驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二)。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場_________日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽。甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________________。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:___________________。
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由天津市仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
________________________________
經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4.補充規定。
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
家庭裝飾裝修合同(3) |
返回目錄
提示??? 一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人參照約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆改共用管線和設施。
四、所有雙方簽確認的書面資料,不限于合同、變更協議、材料驗收資料等,雙方至少各持一份原件。
五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后,須雙方共同驗收簽認可,房子方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應及時整改。
六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時,乙方必須開具稅務發票。
七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化,都必須以雙方當事人簽認可的書面材料為依據。
八、建議甲方按工程進度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工驗收合格后支付。
深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同
合同編號:_________________________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條??工程概況
套內面積____________平方米。
3、工程承包,采取下列第____________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________,大寫:____________________________________。?單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
竣工日期:____________年____________月____________日。
第二條? 工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供,施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協商一致并簽確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條? 甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、 負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、 提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條? 材料設備的提供
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、 建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、 若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條 工程質量和驗收方式
1、 室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-xx)的標準。
2、 本工程質量應當符合以下標準:
(1)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-xx)
(2)《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-xx)
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
(4)____________________________________
(5)____________________________________
第六條? 工程款支付
1、工程款支付方式如下:
(1)____________________________________
(2)____________________________________
(3)____________________________________
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發票。
第七條? 違約責任
1、 一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、 甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款___________ ‰的違約金。
3、 乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方___________元違約金。
4、 工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5、 乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故,由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限
內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條? 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向
深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向______________________人民法院提起訴訟。
第九條? 附則
1、 本合同由甲乙雙方簽、蓋章后生效。
2、 本合同一式___________份,甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條? 其它約定
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
簽訂地點:___________________________
附件一:工程報價單
序號
項? 目
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
材料提供方
備注:此表為樣本供參考使用。
附件二:隱蔽工程驗收單
驗收時間:________年________月________日
工程名稱:
工程地點:
驗
收
意
見
甲方
甲方簽:
監理單位
監理單位簽蓋章:
乙方
乙方簽蓋章:
備注:此表為樣本供參考使用。
附件三:工 程 竣 工 驗 收 單
驗收時間:________年________月________日
工程名稱:
工程地點:
竣
工
驗
收
意
見
甲方
甲方簽:
監理單位
監理單位簽蓋章:
乙方
乙方簽蓋章:
備注:此表為樣本供參考使用。竣工驗收中,尚有不影響正常使用的工程質量問題,經雙方協商一致可以入住,但雙方必須簽訂書面協議作為入住后解決遺留問題的依據。
家庭裝飾裝修合同(4) |
返回目錄
發包方(甲方)________________________
承包方(乙方)________________________
按照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和深圳市政府《深圳市家庭居室裝飾管理現定》,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
1.l、工程名稱:
1.2、工程地點:
1.3、承包范圍:
1.4、承包方式:
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
2.l、開工前____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派____為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為監理工程師。其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續。
2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
(1) 固定價格。
(2) 固定價格加____%包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。
(3) 以可調價格:按照深圳市有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。 撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內,結清尾款。
7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9.l、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.l、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請消費者委員會進行調解。
10.2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方可選擇下列一種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
12.1、本工程自工程驗收合格之日起,保修期限為一年。
12.2、本合同正本兩份,雙方各執一份。副本____份,甲方執____份,乙方執____份。建設主管部門、建設工程造價管理站各一份,均具同等效力。
12.3、附件
(1) 施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵碼: 郵碼:
開戶銀行: 開戶銀行:
戶名: 戶名:
帳號: 帳號:
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人參照約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、簽訂合同前承包人(乙方)須提交其營業執照副本供發包人(甲方)核驗,同時向甲方提交蓋有乙方公章的營業執照復印件。
三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆改共用管線和設施。
四、所有雙方簽確認的書面資料,不限于合同、變更協議、材料驗收資料等,雙方至少各持一份原件。
五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后,須雙方共同驗收簽認可,房子方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應及時整改。
六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時,乙方必須開具稅務發票。
七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化,都必須以雙方當事人簽認可的書面材料為依據。
合同編號:__________
發包人(以下簡稱甲方)__________________________
承包人(以下簡稱乙方)__________________________
法定代表人:_____________ 聯系電話:_____________
施工隊負責人:___________ 聯系電話:_____________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
套內面積_____________平方米。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
(3)__________________________________________.
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________.單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
竣工日期:_____________年_____________月____________日。
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前_____________日工程圖紙必須經雙方簽確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協商一致并簽確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
1.開工_____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
1.室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準。
2.本工程質量應當符合以下標準:
(1)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-)
(2)《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-)
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________.
(3)_________________________________________________________________.
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發票。
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第_____________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向________人民法院提起訴訟。
1.本合同由甲乙雙方簽、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
3.____________________________________________________.
甲方(簽章)_____________ 乙方(簽章)___________
項 目
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
材料提供方
備注:此表為樣本供參考使用。
驗收時間:_______年_____月______日
工程名稱:
工程地點:
驗收意見
甲方
甲方簽:
監理單位
監理單位簽蓋章:
乙方
乙方簽蓋章:
備注:此表為樣本供參考使用。
驗收時間:_______年_____月______日
工程名稱:
工程地點:
竣工驗收意見
甲方
甲方簽:
監理單位
監理單位簽蓋章:
乙方
乙方簽蓋章:
備注:此表為樣本供參考使用。竣工驗收中,尚有不影響正常使用的工程質量問題,經雙方協商一致可以入住,但雙方必須簽訂書面協議作為入住后解決遺留問題的依據。
【本文地址:http://www.zsatt.com/zuowen/3848888.html】